무료 민간건설공사 표준 도급계약서(샘플서식)

  • 1 page 1
  • 2 page 2
  • 3 page 3
  • 4 page 4
  • 5 page 5
  • 6 page 6
  • 7 page 7
  • 8 page 8
  • 9 page 9
  • 10 page 10
  • 11 page 11
  • 12 page 12
  • 13 page 13
  • 14 page 14
  • 15 page 15
  • 16 page 16
  • 17 page 17
1/17
전체보기

> 부동산/건설

분량
17page
이용등급
무료 (로그인 후 무료이용)
민간부문 건설공사를 발주함에 있어 발주자와 건설업자간에 상호 대등한 입장에서 공정한 계약체결을 권장하고, 건설공사계약의 표준 모델을 보급하기 위하여 건설산업기본법 제22조제3항에 따라 고시된 민간건설공사 표준도급계약서 입니다. 계약문서, 계약보증금, 계약보증금의 처리, 공사감독원, 현장대리인의 배치, 공사현장 근로자, 착공신고 및 공정보고, 공사기간, 선금, 자재의 검사 등, 지급자재와 대여품, 안전관리 및 재해보상, 건설근로자의 보호, 응급조치, 공사기간의 연장, 부적합한 공사, 불가항력에 의한 손해, 공사의 변경ㆍ중지, 설계변경으로 인한 계약금액의 조정, 물가변동으로 인한 계약금액의 조정, 계약내용의 변동으로 인한 계약금액의 조정, 기성부분금, 손해의 부담, 부분사용, 준공검사, 대금지급, 폐기물의 처리 등, 지체상금, 하자담보, 건설공사의 하도급 등, 하도급대금의 직접 지급, 계약해지시의 처리, 동시이행 항변권, 채권양도, 손해배상책임, 법령의 준수, 분쟁의 해결, 특약사항 등의 내용으로 구성되었습니다. * 출처 : 국토교통부(http://www.molit.go.kr)
민간건설공사 표준 도급계약서(샘플서식)를 한글(hwp) 문서로 다운로드 받기민간건설공사 표준 도급계약서(샘플서식)를 어크로뱃리더 문서로 다운로드 받기

900만 회원! 문서/서식 1위 예스폼 간편가입하세요~!

다른 회원이 받은 서식 다른 회원이 받은 서식 2,500원 할인 즉시 발급 (프리미엄 회원)
민간건설공사 표준도급 계약서 시설공사 도급변경 계약서 건설공사업법 관련(공사하도급 계약서)
건설표준 하도급계약서 개정분 건설공사 변경 계약서 건설공사 하도급계약서(건설공사 표준 하도급계약서 첨부)
건설공사 하도급계약서 건설공사 표준하 도급계약서 국문(대한상사중재원) 전기공사표준하 도급계약서
공사도급표준계약서 [조달청](시행일자 2014-11-19) 민간건설공사 표준도급계약 일반조건(양식샘플) 건설공사 표준도급 계약서(대한상사중재원)
표준 공사계약서의 활용방법 인테리어계약서 양식 건설공사 표준하 도급계약서(기본, 변경)
목차서식 태그미리보기본문 내용웹문서수집 및 운영정책연관 추천서식추천상품 top
1조 총칙

2조 정의

3조 계약문서

4조 계약보증금

5조 계약보증금의 처리

6조 공사감독원

7조 현장대리인의 배치

8조 공사현장 근로자

9조 착공신고 및 공정보고

10조 공사기간

11조 선금

12조 자재의 검사 등

13조 지급자재와 대여품

14조 안전관리 및 재해보상
15조 건설근로자의 보호

16조 응급조치

17조 공사기간의 연장

18조 부적합한 공사

19조 불가항력에 의한 손해

20조 공사의 변경ㆍ중지

21조 설계변경으로 인한 계약금액의 조정

22조 물가변동으로 인한 계약금액의 조정

23조 기타 계약내용의 변동으로 인한 계약금액의 조정

24조 기성부분금

25조 손해의 부담

26조 부분사용

27조 준공검사

28조 대금지급
29조 폐기물의 처리 등

30조 지체상금

31조 하자담보

32조 건설공사의 하도급 등

33조 하도급대금의 직접 지급

34조 “갑”의 계약해제 등

35조 “을”의 계약해제 등

36조 계약해지시의 처리

37조 을의 동시이행 항변권

38조 채권양도

39조 손해배상책임

40조 법령의 준수

41조 분쟁의 해결

42조 특약사항
목차서식 태그미리보기본문 내용웹문서수집 및 운영정책연관 추천서식추천상품 top
건설도급계약서,민간공사표준도급계약서,민간도급계약서,,건설공사표준도급계약서,민간공사도급계약서,공사도급계약서,민간건설공사계약서,민간건설공사도급계약서,공사표준도급계약서,민간표준도급계약서,표준도급계약서,건설표준도급계약서,민간건설공사표준계약서,건설공사도급계약서,건설공사계약서,민간건설공사,부동산계약서,민간공사계약서,민간건설공사표준도급계약서
목차서식 태그미리보기본문 내용웹문서수집 및 운영정책연관 추천서식추천상품 top

Good Business Partner YESFORM

본 문서의 미리보기 큰 이미지
무료회원이 되시면 보실 수 있습니다.

목차서식 태그미리보기본문 내용웹문서수집 및 운영정책연관 추천서식추천상품 top
국토교통부 고시 제 xxxx.xx.xx호
민간부문 건설공사를 발주함에 있어 발주자와 건설업자간에 상호 대등한 입장에서 공정한 계약체결을 권장하고, 건설공사계약의 표준 모델을 보급하기 위하여 건설산업기본법 제22조제3항에 따라 붙임과 같이 민간건설공사 표준도급계약서를 개정하여
고시합니다.
2015년 10월 19일
국토교통부장관
민간건설공사 표준도급계약서
1.시행일
이 고시는 2015년 10월 19일부터 시행한다.
2.재검토기한
「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2016년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

민간건설공사 표준도급계약서
1.공 사 명 :
2.공사장소 :
3.착공년월일 : 년 월 일
4.준공예정년월일 : 년 월 일
5.계약금액 : 일금 원정 (부가가치세 포함)
(노무비1) : 일금 원정, 부가가치세 일금 원정)
1) 건설산업기본법 제88조제2항, 동시행령 제84제1항 규정에 의하여 산출한 노임
6.계약보증금 : 일금 원정
7.선 금 : 일금 원정(계약 체결 후 00일 이내 지급)
8.기성부분금 : ( )월에 1회
9.지급자재의 품목 및 수량
10.하자담보책임(복합공종인 경우 공종별로 구분 기재)
공종
공종별계약금액
하자보수보증금율(%) 및 금액
하자담보책임기간
( ) % 원정
( ) % 원정   (이하 생략)
목차서식 태그미리보기본문 내용웹문서수집 및 운영정책연관 추천서식추천상품 top
목차서식 태그미리보기본문 내용웹문서수집 및 운영정책연관 추천서식추천상품 top
비즈니스 문서작성 도우미 1100
비즈니스 문서작성 도우미 1100
• 판매가 : 18,000원9,000원(50%↓)
• 저자명 : (주)예스폼 • 용량 : 1.55 MB
• 출판사 : 도서출판 예스폼 • 파일형태 : hwp(ZIP파일)
• 발행일 : 2016년 3월 • 페이지수 : 688 page
• 도서형태 : 도서파일(다운로드상품)
상품내용 자세히 보기
쇼핑몰 자세히 보기
 
회사소개 | 저작권등록 | 개인정보취급방침 | 서비스이용약관 | 업무제휴 | Contact us | 서비스전체보기
Copyright ⓒ 1999- 2020 by 예스폼 All rights reserved.